建設四X合同書參考6篇

合同是一種幫助我們表達自己權益的書面載體，一份高質量的合同一定是在雙方進行思考後制定出的，下面是本站小編為您分享的建設四X合同書參考6篇，感謝您的參閲。

建設四x合同書篇1

訂立合同雙方：

建設單位：_____，以下簡稱甲方;

設計單位：_____，以下簡稱乙方;

經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點

甲方委託乙方承擔____工程的設計項目，建築安裝面積為_____平方米，批准總投資為___萬元，建設地點在____。

第二條 甲方的義務

1.甲方應在____年__月__日以前，向乙方提交業經上級批准的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經過批准的資源報告)、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在____年__月__日施工圖設計前，應提供經過批准的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。

甲方對上述資料的準確性負責。

2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工後，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

4.在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，並在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試製試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得複製、重複使用或擅自擴大建設範圍。

6.甲方對乙方的設計成果負有保密義務，未經許可，不得轉讓給第三方重複使用。

第三條 乙方的義務

1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式___份，技術設計文件一式___份，施工圖設計文件一式___份，甲方另需增添文件份數需要模型費，另行收費。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概算文件、材料設備清單)。

(大型建築安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同。具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。

2.乙方必須根據批准的設計任務書或上一階段設計的批准文件，以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規範、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

3.初步設計經上級主管部門審查後，在原定任務書範圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

第四條 設計的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意後，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按___元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批准機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，並按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，同時結束合同關係。

第五條 設計費的數量和交付辦法

本設計合同生效後___天內，甲方應向乙方交付相當於設計費的____%的定金，設計合同履行後，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案後___天內，甲方應向乙方支付____%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件後___天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計週期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成後分別撥付)。

第六條 獎勵與違約責任

1.在合理的工程投資控制數內，由於乙方採用先進技術或合理建議而節省了工程投資，可以從節約投資額中提取___%獎勵乙方。

2.由於甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日___元計算增付設計費。

3.甲方不按照合同規定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據銀行關於延期付款的規定，向乙方償付違約金。

4.由於乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤___天，乙方應向甲方償付相當於設計費的____%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。

5.因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續完善設計任務，並視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對於因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付相應的賠償責任。

第七條 其它

(略)

__________。

第八條 效力

本合同自___年__月__日雙方簽字後生效，全部設計任務完成後失效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充規定。補充協定與本合同具有同等效力。但不得與本合同內容牴觸。

在合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬於同一部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或不屬於同一部門的，可向___仲裁委員會申請仲裁(向人民法院起訴)。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，送計委、建委、建行……等單位各留存一份。

建設單位(甲方)： 設計單位(乙方)：

法定代表人：_______ 法定代表人：_______

聯繫人：_________ 聯繫人：_________

通訊處：_________ 通訊處：_________

電話或電報：_______ 電話或電報：_______

開户銀行：________ 開户銀行：________

帳號：__________ 帳號：__________

___年__月__日訂

附：

(1)______設計項目收費表;

(2)______工程設計補充協議書。

建設四x合同書篇2

甲方：______(已建單位)

地址：______

法定代表人：______

授權代表人：______

乙方：______(後建單位)

地址：____________

法定代表人：______

授權代表人：______

根據《中華人民共和國電信條例》、《電信建設管理辦法》規定、《本地電話網用户線路工程設計規範》等相關法律、法規的規定，甲乙雙方在同路由隔距不夠的情況下，經協商一致，簽訂本協議。

第一條甲乙雙方在施工過程中必須遵守有關通信建設安全的法律、法規，建立安全建設責任制度，完善安全建設條件，確保線路建設過程中的安全施工。

第二條根據業務發展需求乙方需進行如下施工

1.施工地址：_______________

2.與甲方線路的距離：_______

3.施工長度：_______________

第三條在以上施工過程中乙方必須採取如下安全措施來保證甲方線路的安全。

1.架空電纜、光纜與原有線路跨越的，與原有線路的交越隔距必須達到0.6m的最小淨距，不達標的必須整改;

2.架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準，同時必須加裝安全保護設施。

第四條責任劃分

甲乙雙方線路在同路由或交越的情況下，發生下述情況由責任方承擔責任。

1.架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準。同時必須加裝安全保護設施，新建一方線路和電力線路交越時因沒有進行安全保護，發生強電侵入，導致原有杆路出現線路故障及經濟損失，由新建方承擔責任;

2.新建方杆路與原有杆路隔距不符合國家規定標準的，若發生倒杆等現象，造成已建杆路損壞電路中斷的，新建方負責賠償損失;若原有杆路發生倒杆等現象，造成新建杆路損壞的，雙方各自承擔損失費用。

第五條雙方義務

甲乙雙方在發現對方的線路發生問題時具有告知對方的義務。

第六條雙方權利

甲乙雙方對由於對方的責任造成的損失均有要求賠償的權利。

第七條不可抗力

因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本協議項下有關義務時，雙方相互不承擔違約責任。但遇不可抗力的一方，應於不可抗力發生後5個工作日內將不可抗力情況告知對方，並提供有關部門的證明。在不可抗力影響消除後的合理時間內，一方或雙方應當繼續履行協議。

第八條法律適用和爭議解決

本協議適用中華人民共和國機關法律、法規。雙方因本協議的履行而發生的爭議，應由雙方友好協商解決。協商不成，任何一方均可將爭議提交_________省通信管理局進行協調，_________省局要依據國家法律法規做出行政決定，涉及技術性的問題，要邀請相關專家論證，並做出仲裁。以上決定對雙方均有約束力。

除爭議事項外，雙方將繼續執行本協議未涉爭議及仲裁的其它部分。

第九條附則

1、如果本協議的任何條款在任何時候變成不合法、無效或不可強制執行而不從根本上影響本協議的效力時，本協議的其它條款不受影響。

2、未經甲乙雙方書面確認，任何一方不得自行變更或修改本協議。

3、本協議一式4份，甲乙雙方各執2份。本協議附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。

4、甲乙雙方因執行本協議或與本協議有關的一切的通知都必須按照本協議中的地址，以書面信函形式或甲乙雙方確認的傳真或類似的通訊方式進行。如使用傳真或類似的通訊方式，通知日期即為通訊發出日期，如使用特快專遞，通知日期即為郵件寄出日期並以郵戳為準。

5、本協議於甲乙雙方簽字並加蓋公章後生效。

甲方(蓋章)：_______乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

____年___月__日____年___月___日

建設四x合同書篇3

委託人(全稱)：（以下簡稱甲方）

代理人(全稱)：(以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就光大銀行小天竺支行 工程招標代理事項協商一致，簽訂本合同，於20xx年 2 月 28 日在成都達成如下協議：

一、工程建設項目概況

1、招標人名稱：光大銀行成都分行

2、項目名稱：光大銀行小天竺支行工程

3、建設地點： 成都市小天竺街7號

4、招標範圍： 室內裝飾裝修

5、招標規模：900平方米

6、招標方式：邀請招標

7、指定聯繫人：

姓名: 路傑 職務： 技術職稱：

二、代理人概況

1、代理機構名稱：四川精正建設管理諮詢有限公司

2、擬派專職人員：

(1)姓名：劉華娟 技術職稱： 工程師

身份證號：

(2)姓名： 金文技術職稱： 工程師

身份證號：

(3)姓名： 技術職稱：

身份證號：

三、委託人委託代理人為光大銀行小天竺支行工程 建設項目的招標代理人，承擔工程的招標工作。

四、委託範圍

委託範圍如下□中劃√者：

其他事項

五、報酬及支付方式

1、收費標準：

招標代理服務費：按中標價的0.8%取費。

2、支付方式

招標代理服務費，在合同簽訂後 5 日內預付合同價的 50 %，中標通知書發出後 5 日內按中標金額結算，餘款一次付清。

六、委託人的權利和義務

1、委託人的權利：

(1) 按合同約定的委託招標代理業務，接收招標代理成果;

(2)向代理人詢問本合同工程招標工作進展情況和相關內容或提出建議;

(3)審查代理人為本合同工程編制的各種文件，並提出修正意見;

(4)要求代理人提交招標代理業務工作報告;

(5)與代理人協商，建議更換其不稱職的招標代理從業人員;

(6)依法選擇中標人;

(7)本合同履行期間，由於代理人不履行合同約定的內容，給委託人造成損失或影響招標工作正常進行的，委託人有權終止本合同，並依法向代理人追索經濟賠償，直至追究法律責任。

2、委託人的義務

(1)向代理人提供本工程立項批准手續或相關資料及資金落實情況;

(2)向代理人提供滿足完成代理招標業務的全部資料和圖紙，需要交底的須向代理人詳細交底;並對提供資料的真實性、完整性、準確性負責;

(3)向代理人提供保證招標工作順利完成的條件，提供的條件在本合同專用條款內約定;

(4)根據需要，作好第三方的協調工作;

(5)按本合同條款約定的支付方式、幣種及時間，向代理人支付代理報酬;

(6)委託人不得提出違反法律、行政法規的要求，否則代理人有權拒絕其這類要求;

(7)依法應盡的其他義務。

七、代理人的權利和義務

1、代理人的權利

(1)按合同約定收取委託代理報酬;

(2)對招標過程中應由委託人做出的決定，代理人有權提出建議;

(3)當委託人提供的資料不足或不明確時，有權提出補足資料或作出明確的答覆;

(4)拒絕委託人提出的違反法律、行政法規的要求，並向委託人作出解釋;

(5)有權參加委託人組織的涉及招標工作的所有會議和活動;

(6)對於為本合同工程編制的所有文件擁有版權，委託人僅有使用或複製的權利;

2、代理人的義務

(1)選擇有足夠經驗的招標代理從業人員完成招標代理工作;

(2)依法按照公開、公平、公正和誠實信用原則，組織招標工作，維護各方的合法權益;

(3)向委託人提供完成招標工作的相關諮詢服務;

(4)向委託人宣傳有關工程招標的法律、行政法規和規章，解釋法定的招標程序，以便得到委託人的支持和配合;

(5)應對招標工作中有關數據的計算、技術經濟資料的科學性和正確性負責;

(6)開標、評標結束後 15 日內，向委託人提交招標情況的書面報告;

(7)不得接受與本合同工程項目有關的投標諮詢業務;

(8)未經委託人同意不得分包或轉讓本合同的任何權利和義務;

(9)合同履行期內和合同終止後，未經委託人同意，代理人不得泄漏與本合同工程相關的任何招標資料和情況;

(10)依法應盡的其他義務。

八、約定事項的解釋、變更及違約責任

1、招標文件的解釋由代理人進行解釋。

2、對與招標過程中有投訴或異議的，將按建設行政主管部門的規定辦理。

3、由於不可抗力的因素，導致代理人不可能完成委託業務，需要變更約定事項時，須經雙方協商並達成一致後方能變更。

4、任一方違反本協議約定，違約方支付守約方違約金￥人如果違約，除支付違約金外，還應將收取的代理費金額退還委託人。委託人如果違約，除支付違約金外，還應將應支付的代理費(按正常完成已開展的工作計算)金額支付給代理人。

5、如代理人在代理過程中有違法違規及超越代理範圍等行為，則委託人有權解除本協議，由代理人自行承擔相應的法律責任和違約責任。

九、合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第2種方式解決：

十、其它

1、本協議未詳盡事宜，由雙方當事人共同協商解決。

2、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

3、本協議雙方法定代表人簽字並加蓋公章後，即行生效，全部招標代理工作完成，且中標通知書發出並結清款項後失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設四x合同書篇4

建設工程勘察合同（二） [巖土工程設計、治理、監測]

gf-20__-0204

工程名稱：______________________________

工程地點:_______________________________

合同編號：______________________________（由承包人編填）

勘察證書等級：__________________________

發包人：________________________________

承包人：________________________________

簽訂日期：______________________________

中華人民共和國建設部 監製國家工商行政管理??

發包人：____________________________________________________________________________________

承包人：____________________________________________________________________________________

發包人委託承包人承擔_______________________________________________________________________

工程項目的巖土工程任務，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規，經發包人、承包人協商一致簽訂本合同。 第一條：工程概況 1.1工程名稱：___________________________________________________________________________

1.2工程地點：___________________________________________________________________________

1.3工程立項批准文件號、日期：____________________________________________________________

1.4巖土工程任務委託文號、日期：__________________________________________________________

1.5工程規模、特徵：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6巖土工程任務（內容）與技術要求：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7承接方式：___________________________________________________________________________

1.8預訂的巖土工程工作量：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第二條：發包人向承包人提供的有關資料文件

第三條：承包人應向發包人交付的報告、成果、文件

第四條：工期 本巖土工程自____________年__________月__________日開工至__________年___________月___________日完工，工期為__________天。由於發包人或承包人的原因，未能按期開工、完工或交付成果資料時，按本合同第八條規定執行。

第五條：收費標準及支付方式

5.1本巖土工程收費按國家規定的現行收費標準_______________________________計取；或以"預算包乾"、"中標價加簽證"、"實際完成工作量結算"等方式計取收費。國家規定的收費標準中沒有規定的收費項目，由發包人、承包人另行議定。

5.2本巖土工程費總額為__________元（大寫________________________），合同生效後3天內，發包人應向承包人支付預算工程費總額的20％，計____________元作為定金（本合同履行後，定金抵作工程費）。

5.3本合同生效後，發包人按下表約定分____________次向承包人預付（或支付）工程費，發包人不按時向承包人撥付工程費，從應撥付之日起承擔應撥付工程費的滯納金。

第六條：變更及工程費的調整

6.1本巖土工程進行中，發包人對工程內容與技術要求提出變更，發包人應在變更前_________天向承包人發出書面變更通知，否則承包人有權拒絕變更；承包人接通知後於_________天內，提出變更方案的文件資料，發包人收到該文件資料之日起_________天內予以確認，如不確認或不提出修改意見的，變更文件資料自送達之日起第_________天自行生效，由此延誤的工期順延外，因變更導致承包人經濟支出和損失，由發包人承擔。

6.2變更後，工程費按如下方法（或標準）進行調整：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第七條：發包人、承包人責任

7.1發包人責任

7.1.1發包人按本合同第二條規定的內容，在規定的時問內向承包人提供資料文件，並對其完整性、正確性及時限性負責；發包人提供上述資料、文件超過規定期限15天以內，承包人按合同規定交付報告、成果、文件的時間順延，規定期限超過15天以上時，承包人有權重新確定交付報告、成果、文件的時間。

7.1.2發包人要求承包人在合同規定時間內提前交付報告、成果、文件時，發包人應按每提前一天向承包人支付______________元計算加班費。

7.1.3發包人應為承包人現場工作人員提供必要的生產、生活條件；如不能提供時，應一次性付給承包人臨時設施費_______________元。

7.1.4開工前，發包人應辦理完畢開工許可、工作場地使用、青苗、樹木賠償、墳地遷移、房屋構築物拆遷、障礙物清除等工作，及解決擾民和影響正常工作進行的有關問題，並承擔費用； 發包人應向承包人提供工作現場地下已有埋藏物（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等）的資料及其具體位置分佈圖，若因地下埋藏物不清，致使承包人在現場工作中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任； 在有毒、有害環境中作業時，發包人應按有關規定，提供相應的防護措施，並承擔有關的費用； 以書面形式向承包人提供水準點和座標控制點； 發包人應解決承包人工作現場的平整，道路通行和用水用電，並承擔費用。

7.1.5發包人應對工作現場周圍建築物、構築物、古樹名木和地下管道、線路的保護負責，對承包人提出書面具體保護要求（措施），並承擔費用。 7.1.6發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得複製泄露或向第三人轉讓或用於本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。

建設四x合同書篇5

發包人(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，並結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自願協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程建設地：

3、工程規模、特徵：

4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建築地基處理技術規範》jgj79-20xx要求。

5、預計施工工作量：

6、完成施工工作量測量方式：

7、質量標準：

第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，並對其準確性、可靠性負責：

1、本工程批准文件、用地(附紅線範圍)，以及施工許可等批件複印件。

2、工程施工任務委託書，技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。

第三條：合同工期

1、本工程定於於年月日竣工，總工期為 天。

2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

第四條：計費標準及付費方式

1、本工程施工約定包乾價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。

2、本合同生效後日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩餘 10 %款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付，計

第五條：雙方責任

1、甲方委託任務時，必須以書面形式明確施工任務，並按第二條規定提供文件資料。

2、甲方應為乙方提供基本的.工作條件，如

3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術，並按合同約定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，並對與本合同有關的資料負有保密義務。

第六條：違約責任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

第七條：其他事項

1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同約定的約定的義務後，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章後生效，甲方持份，乙方持 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建設四x合同書篇6

你好，關於建設工程施工合同判決書的樣式是：

⒈標題

分兩行書寫，第一行寫法院名稱，第二行寫文書種類，即“民事判決書”。

⒉編號

在標題右下方寫編號，表述為“[年度]_____民初字第__________號”。如系經濟糾紛案件，案件性質代字為“經”字。

⒊訴訟參加人及其基本情況

①原告：如系公民提起訴訟的，應寫明其姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業和住址等。如系法人提起訴訟的，應寫明單位的全稱和所在地址;然後另起一行寫法定代表人的姓名和職務。在訴訟過程中，被告提起反訴的，在判決書中還應表明各自當事人在反訴中的稱謂，如“原告”、“被告”。當事人有訴訟代理人的，應寫明是何種訴訟代理人，應具體寫明其稱謂：_________________系法定代理人、指定代理人或是委託代理人，然後寫明其姓名等基本情況。

②被告：除稱謂為被告以外，其他基本情況寫法同原告相同。

③第三人：寫明其姓名或名稱等基本情況。

⒋案件由來和審理經過

應表述為：“……一案，本院於_____年_____月_____日受理後，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。……到庭參加訴訟。本案已審理終結。”

正文

事實部分首先寫明當事人的請求和爭議的事實與理由，然後另起一行寫明法院認定的事實和證據。

當事人雙方爭議的事實、理由及各自訴訟請求。即原告具體要求解決什麼爭議的問題，如何解決及其事實和理由;被告對原告訴訟請求所持的態度，陳述的主要事實和理由，以表明雙方起訴或答辯各自所持的態度或依據。