廠房施工合同2篇 "深度解析廠房施工合同：從契約到實施"

本次釋出的文章主題為“廠房施工合同”，旨在介紹廠房建設過程中的關鍵合同環節，為從事廠房建設的企業和個人提供有關法律合規方面的參考。該合同是廠房建設專案中必不可少的一環，全面瞭解其條款和要求能有效規避風險，確保施工質量和工期。

第1篇

2、工程工期：甲方具備乙方進場條件時通知乙方乙方在3天內進廠後個自然天生產、安裝完畢，乙方在施工期間，如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響，工期相應順延。

本工程單平米造價為人民幣380元平方米。總造價以驗收的總面積為依據。

1）主鋼構件進場，甲方應支付乙方工程款（50%），累計支付工程款。

2）工程安裝完畢後，經甲方驗收。驗收合格後交付甲方使用。剩餘工程款（50%）即人民幣。預留作為質保金（六個月內結清）。

1、負責提供鋼構件堆放場地，施工用電電源、電費由甲方承擔。

2、甲方提供合格的支撐面，並做好預埋的配合工作。

3、負責施工場地質量監督和組織驗收，排除一切外來因素干擾，提供良好的安全施工環境。

1、嚴格按《門式鋼架輕型房屋鋼架結構技術規程》和《鋼結構工程施工及驗收規範》的有關規定和甲方確定的施工圖施工，確保工程質量。

3、嚴格執行甲方各項規章制度，安全生產、文明施工，杜絕一切安全事故及違法事件的發生。如發生人生、安全賠償事故，由乙承擔。

1、工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方應在接到通知後____日內組織驗收。

2、甲方一個月內未組織驗收或者直接投入使用，即示甲方認可此工程為合格工程。

3、工程未經驗收，甲方不得使用，由此造成的一切質量事故及損失由甲方承擔。

1、甲方若不按合同約定支付工程款，按合同額的日千分之三償付乙方逾期付款違約金，由此造成的工程延誤由甲方負責。

1、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲方預付款到位後生效，工程款全部結清終止。

第2篇

甲、乙雙方共同協商就乙方承攬xxxxx鋼結構有限公司舊車間改造工程相關事宜，達成如下條款：

xxxxxxx鋼結構有限公司舊車間的改造，包括拆除和安裝等。具體工作大致包括以下內容：

本合同簽訂之日為開工時間，總工期為22日（日曆天數）。以開工報告日期為準。

1、工程質量：合格，按國家現行工程施工質量驗收規範執行。

2、乙方應嚴格按照圖紙及有關標準安裝，屋面不得有漏雨現象，屋面板、牆面搭接或板與板之間連線一定要吻合，不得有閃縫現象；包角附件一定要橫平豎直，拉鉚釘、自攻釘的間距要均勻，安裝好工程的屋面板,牆面板不允許有褶皺，並保證水槽連續焊接質量及c型鋼二次焊接工藝等。

3、乙方施工負責人應對乙方的施工人員進行嚴格的質量安全教育，乙方施工人員從工程合同簽訂施工開始到工程施工結束期間如出現的事故及其所產生相關的費用均由乙方承擔，與甲方無任何關係。

4、拆除的材料物品要保護好，如有損壞由乙方賠償。

質保期為本工程安裝完畢並驗收合格之日起個月，甲方於11月1日將質保金3000元支付給乙方。

3、甲方應按合同約定，及時支付給乙方安裝費(如不按時支付工程款乙方有權停工，責任由甲方承擔)。

1、乙方保證其具有國家規定的承包該工程應具備的資質，乙方不得將承包的工程轉包和分包。

2、乙方應嚴格按照甲方及施工圖紙要求精心施工、確保工期。

3、施工人員的吃、住、行均由乙方自理；吊裝費、腳手架搭設人工費用、施工用工具、安全措施費用均由乙方承擔。

4、乙方應根據工程的進度情況及時增加人員確保工期。

5、乙方應對甲方發到工地的所有材料物品進行保護。

①卸車時輕吊輕放，不能把樑、柱等成品件有砸彎現象；

②屋面板、牆面板進入工地現場更要注意保護，不要讓板表有劃痕現象，不、允許有折板現象。

③乙方在施工中應注意施工安全，做好安全防護措施，不得有任何安全隱患，做到安全文明施工。

1.乙方指定______為工地現場代表，乙方指定______為收款人。

2.本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效，本合同生效後。因本合同發生爭議，由甲方所在地人民法院管轄。