施工合同書鋼結構施工合同書6篇 「鋼結構施工合同書：保障您的工程質量與安全」

“施工合同書鋼結構施工合同書”，是指鋼結構工程施工時所採用的合同書。該合同書涵蓋了雙方在工程施工中的權利、義務、責任等方面的約定，是保證工程質量和雙方權益的重要檔案。本文將為您介紹該合同書的主要內容和注意事項。

第1篇

甲方在 建房屋一棟，建築層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈

每平方米人民幣大寫： 元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

主體工程工期為 天(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

第2篇

經學校會議協商，甲方將校園文化建設牆體清水牆、粉刷教室6個、灶房門前汙水沉澱池工程施工承包給乙方（韋性智）。施工期限20__年8月1日——20__年8月20日，必須按時保質保量完工。乙方負責施工，甲方提供材料，為保證工程計劃順利完成，特制定本合同，以資信守。

以上一、二項合計人民幣_________元，大寫：_________仟_________拾_________元整。乙方完工後，交由甲方驗收合格後，付款給乙方。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

第3篇

根據有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_______元/組（一組24塊電池板）。

1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

4、費用支付，施工結束後，甲方_______日內支付相關工程費用.

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

1、如_______月_______日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。

2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_______%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，自雙方代表簽字。

第4篇

代表：依照《中華人民共和國建築法、勞動法》及相關法律、法規的規定，結合本工程的裝飾施工法則，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則。經甲乙雙方協商洽談。就有關工程的裝飾事項達成如下協議：

3、承包方式：雙方商定採取包工包料的方式，不包含部分以預算表清單為準。

4、工程期限：工程期限為 天，自 年 月 日至 年 月 日 止。

(2)當工程施工進入總工程量的二分之一時，甲方再付乙方

(3)當工程施工進入總工程量的90%時，甲方再付乙方大寫： 元(元)。

(4)當乙方工程施工隊完成全部總工程量時，甲方驗收合格後，甲方再付乙方全部工程款大寫： 元(元)。

(1)開工前，甲方為乙方施工創造條件，騰空房間，清除影響工程的障礙物，部分滯留物件，甲方採取保護措施。

(4)協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理工作。

1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程專案時，須提前與乙方聯絡，並簽訂書面變更協議後方能進行該專案的施工。

甲方如有特殊施工專案和特殊質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。

2、工程量變化和設計變更：甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的10%作為違約金，支付給對方。

工程完工後，乙方要負責甲方對整個工程的除錯和營運，若出現問題，乙方必須無條件進行維修和更換。

第5篇

依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程範圍：詳見______市______實驗中學監控系統招標檔案和投標書

合同金額：人民幣______________________元整(￥____________元)。

注：工程總款中，中標工程總款為____________元，後續附加______________________器____________元，為甲、乙方及___________區電教教儀站認可，為必須附加項，見工程價格彙總表第9項。

本工程在學校監控系統工程招標檔案、投標書範圍內採用總價包乾的形式，一次包乾;超出學校監控系統工程招標檔案、投標書範圍內的專案若學校需要增加，由雙方協商定價。

1.乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品裝置，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。並提供各裝置有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟體等資料。

2.乙方所提供合同內裝置應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。

3.在簽訂合同後，乙方按照甲方要求負責裝置安裝、除錯，要求做到佈局合理，佈線規範，便於使用及維護，符合國家有關技術標準。

(1)佈線標準：乙方監控系統佈線施工，嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規範》gb50198-94。

(2)乙方所供裝置均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

(3)乙方保證本專案所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收後進行施工。

(4)乙方對監控佈線、裝置質保見附件1(工程價格彙總表質保說明)

合同簽訂後5日內進場施工，整個施工工期30天。(____________開工，____________以前乙方按設計要求完成裝置安裝除錯。並能投入正常使用。)

1.乙方所提供合同內裝置，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿後，裝置維修時，乙方按成本費計算。更換的產品必須是新的，且質保期限從當時算起。

2.凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知後，在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內不能排除故障的，則應由乙方提供不低於原裝置標準的備用產品保證學校的正常行課。

3.在驗收合格後的三年內，如乙方接到甲方故障報修通知後4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低於原裝置標準的備用產品保證學校的正常行課，則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0。1%作為對甲方的賠償，直到扣完，所造成損失由乙方負責(每次售後服務，均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。

4.乙方向甲方免費培訓1-2名裝置操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、裝置。

專案施工安裝、除錯完畢，由乙方通知甲方組織驗收，並提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起，10天內由於甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。

專案施工安裝、除錯完畢後，由江北區電教站與學校一道組織驗收，並簽註驗收結論。自驗收合格之日起5日內支付合同總金額的10%(￥____________)，使用一年後(即_________年內)無質量問題和使用者投訴的支付合同總金額的30%(￥____________)(此部分資金不計算利息)，使用二年後(即_________年內)無質量問題和使用者投訴的支付合同總金額的60%(￥____________)(此部分資金不計算利息)，逾期不付按0。1%支付滯納金。

(1)為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。

(2)合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，並作為本合同的附件。

(3)招標檔案、投標書是本合同的一部分，具有同等法律效力。

(4)附件1作為本合同要件，乙方必須遵照執行，否則視為違約。

1.乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(即合同要求的裝置的規格、型號)、按量完成供貨與安裝除錯完畢並交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0。1%向甲方支付違約金;若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。

2.在乙方履行合同後，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0。1%向乙方支付違約金。

十、本合同按《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保*》等有關法律條款執行。

十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。

十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。

十三、本合同一式四份，由甲方執二份(存檔一份，財務一份)，乙方執一份，電教站備案一份。未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。

十四、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章後之日生效。貨款兩清後，合同效力終止。

甲方：______市_____實驗中學乙方：_____教學儀器裝置有限公司

法定代表人：_______________法定代表人：___________________

第6篇

為美化xxxxx環境，適應開發需要，xxxx綠化改造工程由乙方負責，現雙方就相關事宜達成如下協議：

1、竣工驗收合格後付總工程款的60%。餘款工程養護期結束甲方驗收合格後一次性付清;

3、工程發票必須到xx地稅局代開或者提供由xx地稅局蓋章確認的稅款繳入xx金庫的完稅證明。

五、安全施工：施工單位應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必須的安全防護措施，施工過程中產生的垃圾需及時清運，如乙方在施工過程中有安全事故發生，甲方不負任何責任，一 切經濟費用均由乙方負擔。

六、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經由雙方簽字蓋章後生效，合同未盡事宜，雙方協商解決。